Договор ремонта и технического обслуживания автомобилей

ДОГОВОР № номер договора ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей

наименование Исполнителя (краткое наименование Исполнителя), в дальнейшем - «Исполнитель», ОГРНИП ОГРНИП Исполнителя от дата регистрации ИП Исполнителя, в лице подписант Исполнителя, действующегодействующей на основании полномочия Исполнителяномер документа полномочий Исполнителядата документа полномочий Исполнителя, в лице подписант Исполнителя, действующегодействующей на основании Доверенностиномер документа полномочий Исполнителядата документа полномочий Исполнителя, с одной Стороны, и

наименование Заказчика (краткое наименование Заказчика), в дальнейшем - «Заказчик», ОГРНИП ОГРНИП Заказчика от дата регистрации ИП Заказчика, в лице подписант Заказчика, действующегодействующей на основании полномочия Заказчиканомер документа полномочий Заказчикадата документа полномочий Заказчика, в лице подписант Заказчика, действующегодействующей на основании Доверенностиномер документа полномочий Заказчикадата документа полномочий Заказчика, с другой Стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об оказании услуг (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Заказчика, (в дальнейшем «Автомобили»), а также поставлять (передавать в собственность) Заказчику запасные части, расходные и смазочные материалы, а также иные товары для Автомобилей (в дальнейшем - «Сервисные Товары»).

1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора.

1.3. Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Для целей настоящего Договора сторонами используются следующие основные термины и определения:

Автомобили - автотранспортные средства Заказчика.

Сервисные Товары - запасные части, расходные и смазочные материалы, чехлы и кожухи, радио, магнитолы, беспроводная аппаратура, кондиционеры, камеры, покрышки и любые иные товары, необходимые в ходе эксплуатации Автомобилей.

Сервисные Услуги - услуги Сервисной организации по техническому обслуживанию и ремонту Автомобилей. В состав Сервисных Услуг включаются услуги по диагностике, замене расходных и смазочных материалов, установке дополнительного оборудования, а также все виды ремонта, кузовные и покрасочные работы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. предоставлять Автомобиль(-и) Исполнителю для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки;

3.1.2. своевременно производить оплату по настоящему Договору;

3.1.3. обеспечить своего представителя доверенностью, дающей право на подписание документов, получение Автомобиля(-ей), приобретение Сервисных Товаров. Отсутствие данной доверенности у представителя Заказчика может явиться основанием в отказе приема автомобиля(-ей) Заказчика на Сервис или приобретение Товаров.

3.1.4. в течение срок приемки автомобиля и подписания акта с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании оказания услуг, принять Автомобиль(-и);

3.1.5. в случае обнаружения недостатков в оказанных Исполнителем Сервисных Услугах и/или поставленных Сервисных Товарах, незамедлительно известить о них Исполнителя.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора и оказания услуг;

3.2.2. требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя, в случаях его несогласия с недостатками, при недостижении Сторонами обоюдного мнения о недостатках, заинтересованная Сторона может обратиться к эксперту за свой счет.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. производить техническое обслуживание и ремонт Автомобиля(-ей), а также поставку Сервисных Товаров в сроки, согласованные Сторонами;

3.3.2. информировать Заказчика о наличии Сервисных Товаров, интересующих Заказчика;

3.3.3. своевременно информировать Заказчика об окончании оказания услуг;

3.3.4. в случае наличия Сервисных Товаров, указанных в заявке Заказчика, на складе Исполнителя, поставить их Заказчику в течение срок поставки товаров со склада с момента их полной оплаты;

3.3.5. в случае отсутствия Сервисных Товаров, указанных в заявке Заказчика, согласовать с Заказчиком срок их поставки;

3.3.6. за свой счет, в сроки, дополнительно согласованные Сторонами, устранить недостатки, возникшие по вине Исполнителя;

3.3.7. нести ответственность за сохранность Автомобиля(-ей) Заказчика, находящегося(-ихся) у Исполнителя. При приемке Автомобиля(-ей) для оказания Сервисных Услуг на территории Исполнителя, Стороны составляют и подписывают акт сдачи-приемки Автомобиля(-ей), в котором указываются комплектация, видимые наружные повреждения или дефекты и т.п.;

3.3.8. в случае обнаружения дефекта Автомобиля(-ей), влияющего на его(их) безопасную эксплуатацию, уведомить о таком дефекте Заказчика и, при его согласии, устранить этот дефект с отнесением затрат за устранение на счет Заказчика.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. отступать от согласованного перечня Сервисных Услуг, а также приостановить предоставление Сервисных Услуг, если в процессе их проведения обнаружится скрытый дефект, не устранение которого затрудняет или делает невозможным предоставление Сервисных Услуг, а также может повлиять на качество предоставляемых Сервисных Услуг. При этом Исполнитель незамедлительно извещает о таком дефекте Заказчика и в случае:

• неполучения Исполнителем согласия Заказчика на устранение дефекта в течение срок согласования скрытого дефекта с момента уведомления, Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего предоставления Сервисных Услуг, а Заказчик обязан оплатить весь объем предоставленных Исполнителем Сервисных Услуг, до момента выявления скрытого дефекта. При этом, Исполнителем в заказ-наряде проставляется соответствующая отметка об обнаружении скрытого дефекта;

• получения Исполнителем согласия Заказчика на устранение дефекта;

3.4.2. отсрочить оказание услуг Заказчику в случае отсутствия в наличии Сервисных Товаров, необходимых для оказания Сервисных Услуг, на срок, требующийся для получения указанных Сервисных Товаров с обязательным уведомлением об этом Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказ Сервисных Товаров и оказание Сервисных Услуг Исполнитель производит только после оплаты по счету Заказчиком. Оплата производится по реквизитам, указанным в счете.

4.2. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает в течение срок окончательной оплаты, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг.

4.3. В случае возникновения задолженности Заказчика по оплате услуг Исполнителя, превышающей сумму порог задолженности рублей, Исполнитель вправе приостановить прием в ремонт автомобиля(-ей) Заказчика, до момента полного погашения Заказчиком указанной задолженности.

4.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. По окончании оказания Исполнителем Сервисных Услуг и поставки Сервисных Товаров, в течение срок приемки автомобиля и подписания акта, с момента получения уведомления Исполнителя об окончании оказания услуг, Стороны подписывают акт выполненных работ с указанием стоимости предоставленных Сервисных Услуг, поставленных Сервисных Товаров.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков оплаты счетов Исполнителя, указанных в п. 4.2. настоящего Договора, Заказчик по письменному требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю пени в размере ставка пеней Заказчика% от стоимости подлежащих выполнению Сервисных Услуг/стоимости поставки Сервисных Товаров, за каждый день просрочки, но не более предел пеней Заказчика% от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг.

5.2. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнителем, Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени в размере ставка пеней Исполнителя% от стоимости подлежащих выполнению Сервисных Услуг/стоимости поставки Сервисных Товаров, за каждый день просрочки, но не более предел пеней Исполнителя% от стоимости услуг.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов РФ или органов местного самоуправления.

5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 10 дней с момента наступления обстоятельств известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 1 месяца, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор после подачи другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии срок рассмотрения претензии с даты доставки претензии.

6.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон (дата, указанная в преамбуле настоящего Договора) и действует в течение срок действия договора с момента его подписания.

7.2. В случае, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону за срок уведомления об отказе от продления до истечения срока действия настоящего Договора, о желании его расторгнуть, действие настоящего Договора автоматически пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному письменному согласию путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.4. В случае расторжения договора стороны производят полные взаиморасчеты.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Стороны подразумевают соблюденной письменную форму сделки в соответствии со ст. 160 ГК РФ в том числе при обмене электронными версиями документов посредством электронной почты на адреса:

со стороны Заказчика email Заказчика,

со стороны Исполнителя email Исполнителя.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН