Договор подряда на изготовление металлоконструкций

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ № номер договора

наименование Заказчика, в дальнейшем - «Заказчик», в лице подписант Заказчика, действующегоей на основании полномочия Заказчика № № документа удостоверяющего полномочия Заказчика от дата документа о полномочиях Заказчика, с одной стороны, и

наименование Подрядчика, в дальнейшем - «Подрядчик», в лице подписант Подрядчика, действующегоей на основании полномочия Подрядчика № № документа удостоверяющего полномочия Подрядчика от дата документа о полномочиях Подрядчика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить металлоконструкции (далее - «Изделия») согласно Техническому заданию и чертежам (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Изготовление Изделий осуществляется из материалов материалы. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать требованиям ГОСТ и техническим условиям, указанным в Приложении № 1.

1.3. Место выполнения работ: адрес производства.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет цена договора рублей, в том числе НДС ставка НДС% в сумме сумма НДС рублей, без НДС. Основание: основание без НДС.

2.2. Стоимость работ является твердой и включает в себя стоимость материалов Подрядчика, работы по изготовлению, антикоррозийной обработке, упаковке, а также все сопутствующие расходы Подрядчика, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

2.3. Оплата производится в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере аванс в процентах% от общей стоимости Договора выплачивается Заказчиком в течение срок аванса рабочих дней с момента подписания Договора.

- Окончательный расчет в размере остаток в процентах% от общей стоимости Договора производится в течение срок окончательного расчета рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Расчеты осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: дата начала работ.

3.2. Срок окончания работ: дата окончания работ.

3.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Изделий к отгрузке не позднее чем за срок уведомления о готовности рабочих дней до даты окончания срока изготовления.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ

4.1. Качество изготовленных металлоконструкций должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СНиП, технических условий и проектной документации, согласованной Сторонами.

4.2. Подрядчик гарантирует отсутствие скрытых дефектов материалов и работ. Гарантийный срок на изготовленные металлоконструкции составляет гарантийный срок месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине, в срок не более срок устранения недостатков рабочих дней с момента получения письменной претензии от Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 2).

5.2. Заказчик обязан в течение срок приемки рабочих дней с момента получения уведомления о готовности работ рассмотреть представленную документацию и либо подписать Акт, либо направить мотивированный отказ от приемки с перечнем недостатков.

5.3. В случае выявления недостатков Стороны составляют двусторонний акт с указанием сроков их устранения. После устранения недостатков процедура сдачи-приемки повторяется.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:

- Выполнить работы качественно и в установленные сроки.

- Соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при выполнении работ.

- Предоставить Заказчику сертификаты качества на используемые материалы и паспорта на готовые изделия.

- Обеспечить надлежащую упаковку Изделий, исключающую их повреждение при транспортировке защита при транспортировке.

6.2. Заказчик обязуется:

- Предоставить необходимую техническую документацию (чертежи, ТЗ) в срок не позднее дата передачи документации.

- Принять выполненные работы и оплатить их согласно условиям Договора.

- Обеспечить своевременную поставку давальческого сырья на площадку Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает пеню в размере пеня Подрядчика% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более предел пеней Подрядчика% от общей суммы Договора.

7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере пеня Заказчика% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более предел пеней Заказчика% от суммы задолженности.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц вследствие ненадлежащего выполнения работ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры решаются путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию - срок ответа на претензию календарных дней.

8.2. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению компетентным арбитражным судом: подсудность. Условие применяется в пределах допустимого законом изменения территориальной подсудности и не изменяет исключительную подсудность.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия и т.п.), подтвержденных компетентными органами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

10.2. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН