Договор на разработку рабочей документации

ДОГОВОР № номер договора

на разработку рабочей документации по объекту: «наименование объекта»

Заказчик, в дальнейшем — «Заказчик», в лице подписант Заказчика, действующегодействующей на основании полномочия Заказчика № № документа удостоверяющего полномочия Заказчика, с одной стороны, и

Подрядчик, в дальнейшем — «Подрядчик», в лице подписант Подрядчика, действующегодействующей на основании полномочия Подрядчика № № документа удостоверяющего полномочия Подрядчика, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется в интересах Заказчика выполнить следующие виды работ:

1.1.1. Корректировка проектной документации с разработкой результатов применения способов обоснования (РПСО) и специальных технических условий (СТУ). Устранение замечаний к откорректированной проектной документации при прохождении согласований и проведении государственной экспертизы.

1.1.2. Разработка рабочей документации (далее также – РД) в порядке, объеме и на иных условиях, предусмотренных Заданием на разработку рабочей документации (Приложение № 1 к Договору) (далее — Задание на разработку РД), в сроки, определённые Календарным планом, (Приложение № 2 к Договору) и другими условиями Договора (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику надлежащим образом выполненные Работы.

1.2. Работы выполняются в рамках проекта: «наименование объекта», реализуемого Генеральный заказчик (далее – Генеральный заказчик).

1.3. Место нахождение Объекта проектирования: адрес объекта.

1.4. Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации Работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации наименование и регистрационный номер СРО.

2. Срок выполнения Работ

2.1. Подрядчик немедленно приступает к выполнению Работ с даты наступления всех указанных обстоятельств (последнего из них): подписания Сторонами настоящего Договора, передачи Заказчиком Подрядчику исходных данных, указанных в Приложении № 1 к Договору и оплаты Заказчиком аванса в соответствии с п. 4.5 Договора. Дата начала работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

2.2. Работы выполняются в сроки, которые определены Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

2.3. В указанный в Календарном плане срок все работы должны быть завершены и Сторонами должен быть подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 3 к Договору.

2.4. Дата передачи результата всех Работ по Договору — дата передачи Заказчику полного комплекта рабочей документации. Дата выполнения Работ для целей их приемки определяется п. 8.14 Договора.

2.5. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ по вине Подрядчика не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Договоре.

2.6. Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ по настоящему Договору в связи со следующими обстоятельствами:

2.6.1. Внесение изменений и/или выполнение дополнительных работ, согласованных сторонами;

2.6.2. Возобновление работ после их приостановления (в соответствии с разделом 3 настоящего договора);

2.6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 11 настоящего договора);

2.6.4. Неисполнение Заказчиком встречных обязательств по Договору, указанных в п.п. 4.5, 5.2.1-5.2.2, 5.2.4-5.2.6 настоящего Договора, если неисполнение таких обязательств не вызваны действиями подрядчика.

2.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора за досрочно выполненные работы.

3. Порядок приостановления и возобновления работ

3.1. Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение работ по настоящему Договору полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты, с которой выполнение работ должно быть приостановлено, с указанием конкретных видов работ, которые должны быть приостановлены и срока приостановления работ.

3.2. Заказчик вправе дать указание о досрочном возобновлении приостановленных работ, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты возобновления работ.

3.3. После получения от Заказчика письменного уведомления о возобновлении работ, Подрядчик должен совместно с Заказчиком изучить состояние приостановленных работ в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней от даты получения от Заказчика письменного уведомления о возобновлении работ.

3.4. Если вследствие приостановления Заказчиком работ по настоящему Договору и/или вследствие возобновления приостановленных работ, Подрядчик вынужден увеличить срок выполнения работ, Подрядчик должен письменно уведомить об этом Заказчика, после чего срок выполнения работ автоматически продлевается на срок периода приостановки работ.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет цена договора цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС цены договора цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС, в том числе:

4.1.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1.1 Договора, составляет цена корректировки ПД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС корректировки ПД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС.

4.1.2. Стоимость работ, указанных в п. 1.1.2 Договора, составляет цена разработки РД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС разработки РД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС.

4.2. Цена Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением всего комплекса работ в рамках предмета договора в соответствии с Заданием на корректировку ПД и разработку РД, в том числе стоимость доработки проектной документации, командировочные и транспортные расходы, а также все налоги, сборы, пошлины, страхование и иные обязательные платежи. Цена работ на период действия Договора является фиксированной, но может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных настоящим Договором объема работ, услуг и иных условий исполнения настоящего Договора, после окончания Работ.

4.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях по безналичному расчету.

4.4. Оплата Работ производится в следующем порядке:

4.4.1. Аванс в размере процент аванса за корректировку ПД% от стоимости работ по п. 1.1.1 Договора составляет аванс за корректировку ПД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС аванс за корректировку ПД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС и выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора и получения Заказчиком счета на предоплату. Окончательный расчет за работы по п. 1.1.1 Договора составляет остаток за корректировку ПД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС остаток за корректировку ПД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС и производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и получения Заказчиком счета.и производится в составе единого окончательного расчета по п. 4.7 Договора.

4.4.2. Аванс в размере процент аванса за разработку РД% от стоимости работ по п. 1.1.2 Договора составляет аванс за разработку РД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС аванс за разработку РД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС и выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора и получения Заказчиком счета на предоплату. Промежуточный платеж в размере процент промежуточного платежа за РД% от стоимости работ по п. 1.1.2 Договора составляет промежуточный платеж за РД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС промежуточный платеж за РД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС и выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки результатов этих работ и получения Заказчиком счета. Окончательный расчет составляет остаток за разработку РД цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС остаток за разработку РД цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС и производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня согласования с Генеральным подрядчиком полного комплекта рабочей документации и получения Заказчиком счета.и производится в составе единого окончательного расчета по п. 4.7 Договора.

4.5. Стороны согласовали, что выплата аванса возможна частями в согласованный в п. 4.4. период, при этом общий объем авансирования не должен превышать величину определенную в п. 4.4 Договора.

4.6. Подрядчик не вправе направлять денежные средства, полученные в качестве аванса по настоящему договору:

а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации, вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего общества юридического лица);

б) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты;

в) на погашение обязательств (в том числе оплату процентов, комиссий, неустоек и иных аналогичных платежей), предусмотренных кредитными договорами и/или договорами займа, заключенными Подрядчиком с третьими лицами;

г) на предоставление займа третьему лицу;

д) на приобретение и (или) погашение долевых и долговых ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь: приобретение и (или) погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, паев паевых инвестиционных фондов или иных долговых ценных бумаг, признаваемых таковыми по иностранному законодательству;

е) на исполнение обязательств по договорам финансирования под уступку денежного требования;

ж) на выплату дивидендов;

з) на финансирование по договорам долевого участия в строительстве, по предварительным договорам купли-продажи недвижимого имущества, включая земельные участки, по договору паенакопления, а также приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки.

4.7. Окончательные расчеты по каждому виду работ производятся в порядке и сроки, установленные пп. 4.4.1–4.4.2 Договора, с зачетом соответствующих авансов и промежуточного платежа.4.7. Окончательный расчет по Договору с учетом зачета выплаченного аванса производится в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, после передачи Заказчику полного комплекта документации по выполняемым работам, на основании выставленного Подрядчиком счета.

4.8. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму не зачтенного на дату расторжения Договора аванса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика.

4.9. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты (аванса) в счет выполнения работ и/или в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, обязан выписать Счет-фактуру, оформленный в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. При отказе налоговой инспекции от принятия счета-фактуры и возмещения из бюджета НДС (предоставления вычета) в результате неправильного составления Подрядчиком счета-фактуры, Подрядчик возмещает Заказчику сумму причиненного ущерба в размере не возмещенного из бюджета НДС и пеней, начисленных налоговой инспекцией по ранее осуществленному неправомерному возмещению налога. Указанные суммы возмещения Заказчик вправе зачесть из сумм, причитающихся оплате Подрядчику за выполненные работы. Датой зачета будет являться дата доставки Подрядчику соответствующего уведомления.4.9. Подрядчик оформляет первичные учетные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. НДС не предъявляется по основанию, указанному в п. 4.1 Договора.

4.10. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются не представленными.4.10. Обязанность выставления счетов-фактур определяется применимым налоговым законодательством с учетом основания неприменения НДС, указанного в п. 4.1 Договора.

4.11. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

4.12. В случае, когда Работы по Договору выполняются с привлечением сторонних организаций, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представить документы, подтверждающие факт оплаты Подрядчиком работ, выполненных третьими лицами.

4.13. Заказчик обязан приостановить оплату по Договору до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления оплаты, в следующих случаях:

4.13.1. если Работы выполнены в объеме и составе, не соответствующем Заданию на разработку РД и Календарному плану, либо Работы выполнены с недостатками;

4.13.2. если документы или иная информация, представленные Заказчику Подрядчиком согласно разделу 8 Договора и Заданию на разработку РД не соответствуют условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации, либо содержат искаженные или недостоверные сведения.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В любое время контролировать соблюдение условий Договора, а также требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору и своевременного устранения недостатков Работ;

5.1.2. Получать от Подрядчика информацию и документы о ходе выполнения Работ, а также необходимые для оплаты Работ;

5.1.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения Работ, объема и качества Работ;

5.1.4. В случае прекращения срока действия или аннулирования соответствующих разрешений и/или свидетельств о допусках Подрядчика к работам компетентными органами в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (Работ Подрядчика) в одностороннем порядке, после чего заключить договор на выполнение Работ с третьим лицом. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и Подрядчиком производится в установленном законом порядке. При этом Подрядчик не имеет права на возмещение убытков, причиненных прекращением Договора;

5.1.5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения ошибок и при неисполнении в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, или устранить ошибки своими силами, или поручить устранение ошибок третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

5.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

5.1.7. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с выполнением Работ;

5.1.8. Извещать письменно Подрядчика о ненадлежащем или некачественном выполнении им обязательств по настоящему Договору и требовать устранения замечаний с указанием сроков их устранения;

5.1.9. При расчетах с Подрядчиком за выполненные работы Заказчик вправе удержать неустойку (пени, штрафы) и/или убытки, начисленные в соответствии с разделом 10 настоящего Договора при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика об имевших место нарушениях и отсутствия от него мотивированного возражения по размеру неустойки в течении 10 (десяти) дней с даты получения уведомления;

5.1.10. Выдать Подрядчику доверенность на представление интересов Заказчика в любых государственных органах и учреждениях по вопросам, связанным с исполнением данного Договора;

5.1.11. Вносить изменения в Задание на разработку РД при условии, что эти изменения, не изменяют общую стоимость и сроки выполнения Работ и не меняют характера предусмотренных настоящим Договором Работ;

5.1.12. Реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать по акту приема-передачи Подрядчику исходные данные, указанные в Задании на разработку РД (Приложение № 1 к Договору);

5.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи имеющуюся в распоряжении Заказчика техническую и иную документацию, необходимые для выполнения Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего мотивированного запроса;

5.2.3. Оказывать содействие Подрядчику во время выполнения Работ, в том числе представлять по запросу Подрядчика разъяснения относительно процесса выполнения Работ, в том числе указаний Заказчика, а также документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую для выполнения Работ;

5.2.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ понастоящему Договору или делающих дальнейшее их продолжение невозможным, поставить об этом в известность в письменной форме Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты, когда Заказчик узнал о таких обстоятельствах;

5.2.5. Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты, с которой выполнение работ должно быть приостановлено, уведомить Подрядчика о приостановке Работ по Договору. О возобновлении работ после их приостановки Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты возобновления работ;

5.2.6. Обеспечить доступ работникам Подрядчика на Объект для выполнения Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующей заявки от Подрядчика;

5.2.7. Согласовывать основные проектные решения или представить мотивированные замечания в течение 12(двенадцати) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Подрядчика.

5.2.8. Согласовывать перечень привлекаемых для выполнения работ третьих лиц в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Подрядчика, либо предоставить обоснованный отказ;

5.2.9. Принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и произвести их оплату Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренном разделом 4 Договора;

5.2.10. Исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Договором и законодательством Российской Федерации.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Запрашивать у Заказчика документы для подтверждения полномочий, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору, и их надлежащее оформление;

5.3.2. Требовать от Заказчика предоставления имеемых у него необходимых исходных данных для выполнения работ;

5.3.3. Требовать своевременной оплаты по Договору в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.4. С письменного согласия Заказчика, привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, свидетельством СРО, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, которые действуют в течение всего срока выполнения настоящего Договора. В отношении привлекаемых третьих лиц Подрядчик выполняет функции Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств третьими лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.01.1996 №14-ФЗ;

5.3.5. Направлять Заказчику запросы относительно процесса выполнения Работ, в том числе указаний Заказчика, а также документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую для выполнения Работ;

5.3.6. Реализовывать иные права, предоставленные Подрядчику Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Представить Заказчику выписки, подтверждающие членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации;

5.4.2. Выполнить работы, руководствуясь действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, СП, нормативные и руководящие документы и т.д.), Заданием на разработку РД и Календарным планом с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.3. При проектировании применять оборудование и материалы преимущественно российского производителя. В случае невозможности удовлетворения предъявляемым при проектировании требованиям оборудования и материалов российского производства, допускается применение оборудования и материалов импортного производства.

В этом случае, уточненный перечень импортного оборудования и обоснование его для применения в проекте представляется Подрядчиком Заказчику для проведения экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства России от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с приказом Минпромторга России от 10.02.2017 №384.

5.4.4. Согласовывать рабочую документацию по Объекту на соответствие решениям, принятым в разработанной проектной документации по Объекту с учетом положительного заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» и экологической экспертизы.

5.4.5. Действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности и заботливости, которые требуются от профессионального участника в сфере Работ, в том числе, стремиться минимизировать негативные для Заказчика последствия или вероятность их наступления;

5.4.6. При завершении работ направить Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным Акт сдачи-приемки выполненных работ и комплект документации по проекту на бумажном носителе и в электронном виде, количество экземпляров документации должно соответствовать требованиям, указанным в Заданием на разработку РД;

5.4.7. Своими силами за свой счет устранить выявленные недостатки работ в сроки, указанные Договором и повторно представить результаты работ Заказчику;

5.4.8. При выполнении настоящего Договора иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, свидетельство СРО, лицензии и другие документы, подтверждающие его право на выполнение данного вида работ, которые действуют в течение всего срока выполнения настоящего Договора;

5.4.9. Обеспечить своевременное устранение ошибок и неточностей, выявленных Заказчиком при согласовании РД, приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;

5.4.10. Незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика в случае невозможности осуществления Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору по независящим от него причинам (в том числе, препятствие к доступу на Объект, не представление запрашиваемых документов и т.д.);

5.4.11. При выполнении работ на территории Генерального заказчика, выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, установленные Генеральным заказчиком, а также соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности;

5.4.12. Письменно уведомить Заказчика о назначении лица, ответственного за организацию и ведение Работ, а также осуществление взаимодействия с Заказчиком в ходе выполнения Работ;

5.4.13. Информировать Заказчика обо всех изменениях в своих реквизитах, указанных в разделе 17 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений;

5.4.14. Представить в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Заказчика документы и любую информацию, необходимые для выполнения контроля Заказчиком производства Работ;

5.4.15. Принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях, связанных с исполнением обязательств по Договору;

5.4.16. Не передавать третьим лицам исходные данные и документацию по настоящему Договору без согласия Заказчика;

5.4.17. Не разглашать сведения, раскрывающие прямо или косвенно вопросы производственной и коммерческой деятельности Заказчика, ставшие известными в связи с исполнением настоящего договора;

5.4.18. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Договором и законодательством Российской Федерации.

6. Представители Сторон и персонал Подрядчика

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Договора, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращений полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня.

6.2. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

6.3. Подрядчик обязан выполнять Работы силами только квалифицированного персонала, имеющего необходимое образование и опыт работы, а также все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на работу.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения о составе персонала Подрядчика, ответственного за выполнение Работ, с указанием в отношении каждого работника Подрядчика должности, фамилии, имени и отчества, контактных номеров телефонов, а также функциональных обязанностей, связанных с исполнением Договора. Информацию об изменении таких сведений Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 1 рабочего дня.

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Договору, а также имущественные права на документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.

7.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения суда возместить Заказчику убытки.

7.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

7.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение Работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

7.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Заказчика использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

7.6. Днем передачи исключительных прав Заказчику является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Приемка выполненных Работ, согласно Календарному плану, осуществляется только после согласования рабочей документации Генеральным заказчиком.

8.2. Подрядчик после завершения Работ направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным путем Акт сдачи-приемки выполненных работ, комплект документации по проекту в электронном виде.

8.3. Заказчик обязан осуществить приемку выполненных Работ в течение 12 (двенадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 8.2 Договора и получения согласования Генерального заказчика, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

8.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных Работ условиям Договора или Задания на разработку РД Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

8.5. Если Подрядчик нарушит срок устранения указанных в пункте 8.4 Договора недостатков Работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещение расходов на устранение этих недостатков.

8.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком и потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены, а также возмещения убытков, связанных с неисполнением обязательств надлежащим образом.

8.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафов и пеней, предусмотренных настоящим Договором.

8.8. Заказчик, обнаруживший после приёмки Работ отступления от настоящего Договора, Задания на разработку РД или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем через 1 (один) месяц со дня их обнаружения.

8.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению независимой экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора. В последнем случае расходы на экспертизу несёт Заказчик, а если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

8.10. При приемке Работ Заказчик:

- проверяет перечень документов в соответствии с требованиями Договора и Задания на разработку РД;

- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;

- при необходимости осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора, Задания на разработку РД, требованиям законодательства Российской Федерации.

8.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора и Задания на разработку РД Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

8.12. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

8.13. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек.

8.14. Датой выполнения Работ по Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу номер заключительного этапа работ.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и требованиями Договора;

- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Заданием на разработку РД;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу номер заключительного этапа работ.

9.3. Гарантийный срок, установленный в настоящем Договоре, продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатами Работ из-за обнаруженных в нем ошибок, при условии, что Подрядчик был извещен Заказчиком об обнаружении ошибок в письменной форме в срок, предусмотренный настоящим Договором.

9.4. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

9.5. Подрядчик несет ответственность за ошибки (неточности), обнаруженные в течение гарантийного срока.

9.6. В соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в разработанной проектной документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные проектные работы и/или переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. При необходимости Подрядчик за свой счет обязан доработать и произвести повторные экспертизы документации по работам до получения положительного заключения.

9.7. Если в установленный Заказчиком срок Подрядчик не устранит недостатки по работам, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены, возмещения понесенных Заказчиком расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами, либо отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

10.2. Ответственность Подрядчика:

10.2.1. За нарушение сроков выполнения Работ (этапов работ), а также не полное выполнение требований Задания на разработку РД Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, но не более 10% от цены Договора.

10.2.2. За задержку устранения недостатков, в том числе выявленных в течение гарантийного срока, в сроки, установленные Договором, уведомлением или претензией Заказчика Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, но не более 10% от цены Договора.

10.3. В случае просрочки Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, но не более 10% от цены Договора. Ответственность за просрочку Заказчиком обязательства по окончательному расчету не применяется в случае, если Подрядчиком не исполнены обязательства по предоставлению документов, предусмотренных пунктами 8.1-8.5 Договора.

10.4. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что это было вызвано действиями непреодолимой силы, то есть форс-мажорными обстоятельствами.

10.5. Уплата пени и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.6. Требование об уплате неустойки предъявляются в письменном виде. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.7. Заказчик вправе исключить из суммы окончательного платежа за выполненные Работы сумму начисленной неустойки, мотивированно не оспоренную Подрядчиком по размеру в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения по электронной почте предварительного расчета или претензии, направленных Заказчиком. Ожидание Заказчиком ответа от Подрядчика не влечет просрочку Заказчика по оплате.

10.8. При расторжении договора по инициативе Подрядчика, кроме случаев, предусмотренных законом и настоящим Договором, Подрядчик помимо возврата суммы незачётного аванса в полном объеме уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от цены Договора.

10.9. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.3. Стороны договорились, что введение Органами власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации режима чрезвычайного положения или любых иных аналогичных режимов, вследствие эпидемий, катастроф, включая техногенных, или иных обстоятельств, если это повлекло невозможность продолжения нормальной работы любой из Сторон Договора и/или введение ограничений в передвижении людей, техники, транспорта, грузов и т.п., то введение указанных режимов и/или ограничений признается Сторонами обстоятельством, освобождающим Стороны от ответственности за любые просрочки исполнения обязательств по Договору на период действия таких режимов и/или ограничений.

Введение режима повышенной готовности и комендантского часа в случае эпидемий не является обстоятельством, освобождающим Стороны от ответственности за просрочки исполнения обязательств по Договору на период действия таких режимов и/или ограничений.

11.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут Подрядчиком или Заказчиком путем направления письменного уведомления другой Стороне.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Заказчик информирует Подрядчика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики. Заключением Договора Подрядчик подтверждает ознакомление с Политикой Общества.

12.1.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии коррупции.

12.1.2. В случае возникновения у стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону для принятия мер и разрешения сложившейся ситуации. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору, соответствующая сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

13. Изменение и прекращение Договора. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или его прекращения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

13.2. Любые изменения и дополнения условий Договора приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны каждой из Сторон.

13.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ или в одностороннем порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и Договором.

13.5. После прекращения Договора (окончания срока действия Договора или его расторжения) сохраняют своё действие условия Договора, которые в силу своей юридической природы предполагают их применение и после прекращения Договора либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Договора.

13.6. Сторона, которая получила предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ на это предложение в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его получения.

13.7. При досрочном прекращении Договора по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ. Объем и стоимость фактически выполненных работ должен быть согласован Сторонами не позднее чем до истечения 10 (десяти) рабочих дней после даты расторжении Договора на основании отчета Подрядчика об объеме фактически выполненных работ и его сметной стоимости.

13.8. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:

13.8.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора более 10 (десяти) рабочих дней, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

13.8.2. если после того, как во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик назначил Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, однако Подрядчик в назначенный срок данные недостатки не устранил;

13.8.3. если Подрядчик неоднократно (два и более раз) нарушит сроки выполнения Работ, в том числе промежуточные, или исполнение указаний Заказчика, направленных Подрядчику в письменном виде;

13.8.4. если Подрядчик неоднократно (два и более раз) нарушит срок предоставления Заказчику документов и иной информации и (или) однократно предоставит недостоверную информацию (документы) о выполнении Договора.

13.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено любое из следующих обстоятельств:

13.9.1. В случае прекращения срока действия или аннулирования соответствующих разрешений и/или свидетельств о допусках Подрядчика к работам компетентными органами в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора.

13.10. Незамедлительно после получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, а также после прекращения Договора по иным основаниям Подрядчик обязан:

13.10.1. прекратить выполнение Работ;

13.10.2. сдать Заказчику фактически выполненные Работы в порядке, установленном Договором;

13.10.3. передать в полном объеме Заказчику всю находящуюся у Подрядчика документацию по Объекту (в той форме и виде, в которых они находятся у него), включая исходные данные.

13.11. Подрядчик вправе требовать в судебном порядке расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в любом из следующих случаев:

13.11.1. если Заказчик неоднократно (три и более раз) нарушит сроки оплаты, предусмотренные Договором;

13.11.2. если Заказчик неоднократно (три и более раз) нарушит срок предоставления Подрядчику документов и иной информации, необходимой для выполнения Работ, и (или) однократно предоставит недостоверную информацию (документы), когда это будет существенно препятствовать или делать невозможным выполнение Работ в соответствии со сроками и иными условиями Договора.

13.12. Заказчик может в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику работы фактически выполненные на дату расторжения Договора. Объем и стоимость фактически выполненных работ должны быть согласованы Сторонами в акте выполненных работ не позднее чем до истечения 10 (десяти) рабочих дней после даты расторжении Договора на основании согласованного Заказчиком отчета Подрядчика об объеме фактически выполненных работ и его сметной стоимости, при условии предоставления Подрядчиком всей необходимой документации в рамках выполненных работ.

В таком случае Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику за 15 (пятнадцать) рабочих дней до прекращения отношений Сторон по Договору. Подрядчик также вправе требовать возмещения убытков в виде реального ущерба, причиненных расторжением Договора. Убытки в виде реального ущерба должны быть подтверждены первичными бухгалтерскими документами. Упущенная выгода Заказчиком Подрядчику не возмещается.

13.13. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения инициатора расторжения.

14. Порядок разрешения споров.

14.1. Стороны принимают все меры, чтобы решить спорные вопросы и разногласия, которые могут возникать в связи с исполнением Договора путем взаимных переговоров.

14.2. Все споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

14.3. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Договора, должна содержать перечень допущенных при исполнении Договора нарушений со ссылкой на соответствующие условия Договора, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

14.4. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в Договоре.

14.5. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии по адресу другой Стороны, указанному в Договоре.

14.6. Если Стороны не урегулировали спор в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии, то спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

14.7. К отношениям Сторон по настоящему Договору подлежит применение законодательства Российской Федерации.

14.8. В случае неоплаты Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней признанных претензионных требований Заказчика по оплате неустойки (штрафов, пеней) за допущенные Подрядчиком нарушения обязательств по Договору, Заказчик вправе при проведении расчетов за выполненные по Договору работы произвести односторонний зачет в размере суммы начисленной неустойки (штрафов, пеней). Для осуществления зачета начисленной неустойки (штрафов, пеней) Заказчик должен направить в адрес Подрядчика письменное Уведомление о зачете суммы неустойки (штрафов, пеней). С момента получения Подрядчиком Уведомления зачете суммы неустойки (штрафов, пеней) в соответствии со ст.410 Гражданского кодекса РФ обязательство Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ в размере, равном сумме зачтенной неустойки (штрафов, пеней), прекращается.

15. Конфиденциальность

15.1. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.2. Условие пункта 15.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу органов власти, правоохранительных органов и прокуратуры в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса обязана уведомить об этом другую Сторону.

15.3. Условие пункта 15.1 Договора не применяется по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:

15.3.1. Имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Договора;

15.3.2. Стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Договора;

15.3.3. Раскрыта по распоряжению суда или в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15.3.4. Получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;

15.3.5. Предоставлена сотруднику одной из Сторон или её представителям, действующим от её имени, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, связанные со строительством, эксплуатацией, консервацией, ремонтом, техническим обслуживанием, демонтажем (сносом) Объекта (при необходимости), устранением недостатков (дефектов) работ, получением заключения о соответствии, введением Объекта в эксплуатацию.

15.4. Обязательства, предусмотренные настоящим разделом Договора, продолжают действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Договора.

15.5. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:

15.5.1. Не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;

15.5.2. Не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях выполнения Работ;

15.5.3. Уведомить другую Сторону об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом;

15.5.4. Предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.

15.6. Подрядчик обязан не публиковать информацию или документы касательно Работ в средствах массовой информации без предварительного согласия Заказчика.

15.7. Заказчик вправе без получения согласия Подрядчика раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним лицам в целях обеспечения эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

15.8. Требования настоящего раздела Договора не распространяются на действия Заказчика, которые Заказчик обязан совершить в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

16. Прочие условия

16.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Договору должны вестись на русском языке.

16.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Договору, должны быть сделаны в письменной форме.

16.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне письмом с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей Стороны (указанный в Договоре), или на другой адрес, о котором другая Сторона будет уведомлена заблаговременно.

16.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

16.4.1. Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

16.4.2. Несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

16.4.3. Корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

16.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производиться платежи, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с последствиями неполучения в срок корреспонденции.

Подрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений, необходимых для исполнения Договора, об аресте имущества Подрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение его обязанностей по Договору.

16.6. Подрядчик подтверждает и заверяет, что на дату заключения Договора:

а) им соблюдены все требования к заключению Договора, в том числе и то, что Договор заключен от имени Подрядчика полномочным лицом;

б) для заключения Договора им соблюдены корпоративные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными локальными нормативными актами Подрядчика к данному виду сделок.

Заказчик полагается на сделанные в настоящем пункте Подрядчиком заверения об обстоятельствах как на имеющие для него существенное значение.

16.7. Заказчик подтверждает и заверяет, что на дату заключения Договора им соблюдены все требования к заключению Договора, в том числе и то, что Договор заключен от имени Заказчика полномочным лицом; для заключения Договора им соблюдены корпоративные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными локальными нормативными актами Заказчика к данному виду сделок.

Подрядчик полагается на сделанные в настоящем пункте Заказчиком заверения об обстоятельствах как на имеющие для него существенное значение.

16.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.

16.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.10. Договор составлен на русском языке в простой письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на корректировку проектной документации и разработку рабочей документации;

Приложение № 2 – Календарный план;

Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 4 - Требования к разработке информационной модели (BIM/ТИМ).

17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

к Договору № номер договора от дата договора г.

ЗАДАНИЕ на корректировку проектной документации и разработку рабочей документации по объекту: «наименование объекта»

8. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта

Состав, площадь и необходимость устройства объектов требуют уточнения в результате комплексного обследования технического состояния и могут быть изменены по его результатам.

9. Идентификационные признаки

В идентификационных признаках указать назначение и классификацию по ОКОФ; принадлежность к транспортной инфраструктуре и опасным производственным объектам; опасные природные процессы, климатические, снеговые, ветровые, грунтовые и сейсмические условия; пожарную и взрывопожарную опасность; наличие помещений с постоянным пребыванием людей; уровень ответственности объекта. Природно-климатические характеристики и данные о грунтах уточнить при инженерных изысканиях.

10. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком 10.1 Актуализированное по замечаниям государственной экспертизы Задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту между Государственным заказчиком и Генеральным подрядчиком в XML-формате;

10.2 Градостроительный план земельного участка с указанием видов разрешённого использования ЗУ позволяющее располагать Объект на данном участке.

10.3 Актуализированные Инженерные изыскания и Обследование (в том числе с учётом дополнительных обследований строительных конструкций и грунтов основания).

10.4 Проектная документация по Объекту, получившая отрицательное заключение.

10.5 Специальные технические условия (СТУ) (При необходимости).

10.6 Результаты применения способов обоснования (РПСО) (При необходимости).

11. Состав работ

11.1. Корректировка проектной документации. исключения из корректировки проектной документации. Устранение замечаний к откорректированной проектной документации при прохождении согласований и государственной экспертизы.

11.2. Разработка комплектов рабочей документации:

11.3. Разработка информационной модели. Требования к разработке информационной модели (BIM/ТИМ) по объекту «наименование объекта» установлены Приложением № 4 к Договору.

При необходимости состав рабочей документации может быть изменен по согласованию Сторон.

В случае внесения изменений в проектную документацию в ходе прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России» соответствующие изменения должны быть учтены в рабочей документации.

В объем работ не входят работы по проведению общественных обсуждений, разработке ОВОС и проведению государственной экологической экспертизы.

12. Срок строительства объекта: сроки строительства и сезонные ограничения

13. Требования к подготовке сметной документации Сметную документацию разработать в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 421/пр от 04.08.2020 года.

Сметная стоимость строительства должна быть определена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен.

Документация передается в печатном виде и в электронном виде в форматах программ Гранд, Excel, xml, gge.

Разработать отдельный том «Ведомость объемов работ», содержащий ведомости объемов строительных и монтажных работ, которые представляются по каждому разделу проектной документации отдельно. Ведомости должны быть продублированы в виде отсканированных образов спецификаций, ведомостей документов с подписями разработчиков и ГИПа и представлены в формате PDF. Все листы в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи.

Раздел дополнить сводным сметным расчетом, в котором учесть затраты согласно Приложения N 9 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 421/пр от 04.08.2020 г., в том числе:

- вынос в натуру геодезической разбивочной основы, изготовление исполнительной съемки построенного объекта на топографической основе в масштабе 1: 500 (топографо-геодезические работы);

- компенсационные затраты;

- авторский надзор;

- строительный контроль;

- адресное хозяйство, изготовление тех. планов инженерных сетей и помещений, разработку инструкции по эксплуатации здания;

- затраты эксплуатирующих организаций за выполнение работ по отключению действующих сетей и слив воды из трубопровода для переключения (если не предусматриваются затраты на технологическое присоединение);

- оплату сервитутов;

- затраты, связанные с использованием студенческих отрядов, для строительства объектов капитального строительства;

- затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на выполнение исполнительной топографической съемки при сдаче объекта в эксплуатацию, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление технических паспортов объектов, обследования, испытания, диагностика зданий и сооружений (в случае, если указанные затраты носят обязательный характер, а также другие затраты, в том числе необходимые для подтверждения безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях по показателям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования)

- и других затрат, влияющих на сметную стоимость объекта.

Затраты на титульные временные здания и сооружения определить по набору (перечню) зданий (сооружений) согласно проекту организации строительства.

Стоимость работ по процессу обращения с отходами строительства и сноса включается в сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта или сноса в установленном порядке при разработке проектной документации.

Внесение иных дополнительных статей затрат, допускается только после согласования с Заказчиком.

При подготовке рабочей документации не допустить увеличение сметной стоимости строительства объекта, определённой при разработке проектной документации.

14. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ. Результаты работ по разделу 11 настоящего Задания представить Заказчику в бумажных экземпляров документации экз. на бумажном носителе и в электронных экземпляров документации экз. в электронном виде в редактируемом и нередактируемом форматах (форматы электронной документации) с подписями исполнителей и согласующих лиц. Электронную версию сметной программы предварительно согласовать с Заказчиком. Способ передачи электронной документации: способ передачи электронной документации.

Приложение № 2

к Договору № номер договора от дата договора г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение работ по корректировке проектной документации, сопровождению государственной экспертизы и разработке рабочей документации, включая информационную модель, по объекту: «наименование объекта».

Итого: цена договора цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС цены договора цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС

Начало работ определяется в соответствии с п. 2.1 Договора. Срок разработки РД после получения полного объема проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы составляет не менее минимальный срок разработки РД после экспертизы в месяцах месяцев.

Приложение № 3

к Договору № номер договора от дата договора г.

(ФОРМА) АКТ сдачи-приемки выполненных работ по этапу номер принимаемого этапа

Заказчик, в дальнейшем — «Заказчик», в лице подписант Заказчика, действующегодействующей на основании полномочия Заказчика № № документа удостоверяющего полномочия Заказчика, с одной стороны, и

Подрядчик, в дальнейшем — «Подрядчик», в лице подписант Подрядчика, действующегодействующей на основании полномочия Подрядчика № № документа удостоверяющего полномочия Подрядчика, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора № номер договора от дата договора г. Подрядчик передал, а Заказчик принял работы по разработке рабочей документации по объекту: «наименование объекта» в следующем составе и комплектности:

Стоимость принятых по настоящему Акту работ составляет стоимость принятых работ цифрами и прописью с копейками, в том числе НДС ставка НДС% — НДС принятых работ цифрами и прописью с копейками; НДС не предъявляется, основание: основание неприменения НДС.

В соответствии с п. 7.6 Договора в дату подписания настоящего Акта Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительные права на разработанную проектную документацию как на результаты интеллектуальной деятельности.

Работы выполнены в полном объеме и надлежащим образом.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

Форма согласована Сторонами:

Приложение № 4

к Договору № номер договора от дата договора г.

Требования к разработке информационной модели (BIM/ТИМ) для объекта: «наименование объекта»

1. Цели и задачи применения BIM/ТИМ в проекте

• Цели:

• Общее объемно-планировочное представление объекта;

• Создание информационной модели объекта с геометрической и атрибутивной проработкой;

• Подготовка для экспорта и экспорт из информационной модели графических отчетов в объеме достаточном для проектной/рабочей документации;

• Контроль и оценка технических решений (отсутствие коллизий).

• Задачи:

• Выпуск графических отчетов и спецификаций на основе моделей;

• Пространственная проверка и оценка технических решений;

• Пространственная междисциплинарная координация и выявление коллизий (3D-координация);

• Выявление коллизий в проектной/рабочей документации.

2. Нормативная база, требования к информационной модели, её составу и уровню проработки

• Работы выполняются с учётом требований нормативных правовых актов и технических документов, действующих на момент выдачи ГПЗУ, в соответствии с ч. 5.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, в том числе:

• СП 301.1325800.2017, СП 328.1325800.2020, СП 331.1325800.2017, СП 333.1325800.2020,

СП 404.1325800.2018;

• Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации…»; Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр; ГОСТ Р 21.1101-2020; Постановление Правительства РФ от 06.05.2024 № 589;

• иные законодательные и нормативные акты РФ, применимые к объекту проектирования, в действующей редакции на дату получения положительных заключений экспертизы. При опубликовании обновлённых версий документов следует руководствоваться последней актуальной версией.

• Основные требования к модели:

• Моделирование объёмных элементов — в масштабе 1:1, в метрической системе единиц (мм, м², м³);

• Все цифровые модели должны иметь единую систему координат;

• Элементы модели классифицированы, однозначно идентифицированы, содержат необходимый набор атрибутов, значения которых совпадают с документацией;

• Используемое ПО должно поддерживать работу по технологии информационного моделирования, экспорт модели в формат IFC, а также проверку на пересечения, минимальные технологические зазоры и дубликаты элементов;

• Сводная цифровая модель здания должна включать архитектурные и конструктивные решения, инженерные системы и оборудование здания;

Уровень проработки информационной модели: уровень проработки информационной модели.

3. Состав работ

Создание цифровой информационной модели с дальнейшим выпуском графических отчетов в объеме достаточном для проектной/рабочей документации.

4. Требования к способам и форматам обмена данными

• Подрядчик предоставляет Заказчику модели в формате IFC и других исходных форматах;

• Файлы хранятся в соответствующих папках проектов, при обновлении файлы перезаписываются с сохранением ссылок;

• Структура и наименование файлов не изменяются в течение всего срока проектирования, каждая модель носит уникальное имя;

• Файлы графического отчёта формируются непосредственно из используемого программного обеспечения, прочая графическая часть передаётся в формате PDF/DWG.

• Файлы ИМ создаются без потери атрибутивной информации, корректны с точки зрения соответствия исходному формату и координатной привязки.